Jak obniżyć karę umowną?

Sąd może obniżyć karę umowną, którą ma zapłacić spółka tylko na Twój wyraźny wniosek złożony w toku procesu. W przeciwnym wypadku, nawet jeżeli kara jest wygórowana lub Twój kontrahent przyczynił się do powstania opóźnienia, sąd nie zredukuje kary.

W każdej umowie, w której zobowiązanie jest niepieniężne, np. w umowie o roboty budowlane, umowie o dzieło, zlecenia można zastrzec, że naprawienie szkody spowodowanej jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem nastąpi przez zapłatę określonej sumy, czyli kary umownej. Kary umowne są umieszczane w umowach bardzo często. Dowiedz się zatem, jak w przypadku procesu wytoczonego przeciwko Twojej spółce bronić się przed kontrahentem żądającym od Ciebie zapłaty kary umownej.

Wysokość kary umownej a wielkość szkody

Istotą kary umownej jest to, że gdy spółka nie wykona lub wykona nienależycie zobowiązanie, musi zapłacić całą karę umowną wierzycielowi bez względu na to, jaką szkodę poniósł. Wierzyciel jednak, jeżeli poniósł szkodę przewyższającą kwotę zastrzeżonej kary, nie może żądać dodatkowego odszkodowania od spółki, chyba że inaczej postanowiliście w umowie.

Kara umowna gdy nie było szkody

Musisz zapłacić zastrzeżoną karę umowną, nawet jeżeli Twój wierzyciel w ogóle nie poniósł szkody. Podkreślił to Sąd Najwyższy w uchwale mającej moc zasady prawnej (sygn. III CZP 61/03). SN uznał w niej, że kara umowna należy się także, jeśli kontrahent nie poniósł żadnej szkody. Czy możesz bronić swojej spółki, jeżeli uważasz, że zapłata kary jest niesprawiedliwa? Tak, przysługuje Ci bowiem prawo do miarkowania (obniżenia) kary umownej.

Żądaj zmniejszenia kary umownej

Jeżeli spółka w znacznej części wykonała zobowiązanie, możesz żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy sytuacji, gdy kara jest rażąco wygórowana. Bardzo często, np. przy realizowaniu umów o roboty budowlane, zdarza się, że nieznacznie opóźniasz się z wykonaniem prac, opóźnienie wynika z przyczyn od Ciebie niezależnych, a nawet z powodu niewłaściwego zachowania inwestora. Wykorzystaj to. Jeżeli nie możesz prawnie obronić się przed obowiązkiem zapłaty kary umownej, skorzystaj z innej możliwości – zażądaj zmniejszenia jej wysokości Zgłoś wtedy koniecznie podczas rozprawy lub najlepiej w piśmie procesowym (w odpowiedzi na pozew, sprzeciwie lub zarzutach od nakazu zapłaty), że występujesz o obniżenie kary. Przedstaw dokładnie argumenty uzasadniające to żądanie. Pamiętaj też, że przyczynienie się wierzyciela do opóźnienia w wykonaniu umowy może być brane pod uwagę w razie miarkowania kary umownej.

Ważne!
Możesz żądać obniżenia kary umownej przez sąd, gdy:

• spółka w znacznej części wykonała zobowiązanie,
• kara umowna jest rażąco wygórowana.
  koniec

Sąd obniży karę umowną tylko na Twój wniosek

Pamiętaj, że musisz wystąpić z wnioskiem o obniżenie wysokości kary umownej. Sąd nie zmniejszy kary z własnej inicjatywy! Potwierdził to Sąd Najwyższy (sygn. IV CSK 494/09). Uznał, że sąd może miarkować karę tylko na wyraźny wniosek strony. Samo negowanie zasadności kary umownej przez dłużnika nie wystarczy.